测绘技术合同模板

测绘技术合同撰写指南与模板

对于不熟悉测绘技术合同撰写的小伙伴来说，今天小编来给大家科普一下这方面的知识，并分享一个实用的测绘技术合同模板。

一、测绘技术合同的基本结构

一个完整的测绘技术合同应包含以下要点：

1. 测绘项目基本情况：简要描述项目的背景、目的和预期成果。

2. 测绘主要内容：明确测绘工作的具体内容和范围。

3. 执行技术标准：列出项目执行的技术标准和规范。

4. 完成时限：确定项目完成的日期和各个阶段的时间节点。

5. 测绘项目费用：详细列出项目的预算和费用明细。

6. 甲乙双方的义务：明确双方在项目中的职责和义务。

7. 违约责任：规定违约情况下的责任和赔偿方式。

8. 签署人及证明人的基本信息：包括姓名、身份证号码、住址、联系电话等。

二、合同模板分享

以下是一个测绘技术合同的模板，希望对您有所启发和帮助：

测绘技术合同

合同编号：XXXX-XXX

甲方（定作人）：

法定住址：__________

法定代表人：________

职务：_____________

委托代理人：_______

身份证号码：_______

通讯地址：_________

XX编码：_________

联系人：___________

电话：_____________

传真：_____________

帐号：_____________

电子信箱：_________

乙方（承揽人）：

法定住址：__________

法定代表人：________

职务：_____________

委托代理人：_______

身份证号码：_______

通讯地址：_________

XX编码：_________

联系人：___________

电话（传真）：请填写乙方联系电话和传真号码。

帐号（电子信箱）：请填写乙方的银行账号或电子信箱地址。

乙方测绘资质等级及证书号码：请填写乙方的测绘资质等级和证书号码。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和相关法律法规，甲乙双方为了完成______测绘项目，经友好协商，达成以下合同条款：

第一条 测绘目的：请在此处详细描述测绘的目的和意义。

测绘工作概述

第二章 测绘区域概况

我们即将启程的测绘地点是如此独特且充满未知。这片土地坐落于何处？它的面积又有多大？它的地理位置又如何？让我们一起揭开这片区域的神秘面纱。

第三章 测绘内容预览

本次测绘任务涵盖哪些内容呢？我们将聚焦于哪些测绘项目？工作量又有多大？随着我们的步伐，这些答案将逐渐揭晓。

第四章 技术标准的严格执行

我们的测绘工作将严格按照国家和相关地方的技术规范进行。我们将遵循的每一份技术标准，每一份标准名称与代号，以及标准等级，都是经过精心选择和确定的。其他相关的技术标准也将被同步实施。

第五章 测绘工程费用详解

测绘工程的费用是如何计算的呢？我们的取费依据是国家颁布的测绘产品价格标准。我们将详细列出每一项取费项目，预算工程总价款将由以下因素构成：项目名称、工作量、单价以及合计金额。工程完工后，我们将根据实际测绘工作量核计实际工程价款。我们还将明确其他与测绘费用相关的细节。

第六章 结算方式的清晰阐述

关于结算方式，我们制定了如下的规定：合同签订后，甲方需在指定时间内支付定金及预付部分工程款项。当乙方完成预算工程总量的一定比例时，甲方需按比例支付工程价款。乙方自工程完工之日起的约定时间内，将根据实际工作量编制工程结算书，经双方共同审定后，作为工程价款结算的依据。我们还将明确其他与结算方式相关的细节。

第七章 资料的提供与分享

甲方需在合同签订后的指定时间内，向乙方提交全部资料。我们保证提供的所有资料均为真实、合法、有效、完整、准确，并愿意承担由此产生的全部责任。这些珍贵的资料将为我们后续的测绘工作提供重要的参考依据。关于项目测绘工作合同

一、项目背景与资料要求

该项目涉及一系列详细的测绘工作，包括但不限于设计图纸、电子图等。为确保测绘工作的顺利进行，甲方需向乙方提供以下资料：

1. 设计图纸与电子图；

2. 符合相关文件规定的共用面积分摊说明及配套的分摊彩图；

3. 公安部门批准的项目坐落及房间号码编排表；

4. 建设工程规划许可证及附件；

5. 人防部门批准或备案的人防建设方案；

6. 测绘工作中所需的其他相关说明、文件。

二、资料审查与编制时间

乙方在收到甲方提供的资料后，将在指定时间内进行审查，确认资料是否符合测算要求。乙方将在资料审查完成后，根据甲方的相关资料和本合同的技术要求，完成技术设计书的编制，并交甲方审定。此过程大约需要乙方自收到甲方资料之日起一定天数内完成。

三、审定与进场

甲方在接到乙方编制的技术设计书后，将在指定时间内完成审定工作，并提出书面审定意见。一旦甲方对技术设计书表示同意，乙方将在一定天数内组织测绘队伍进场作业。

四、工作条件与进度保障

甲方应为乙方的测绘队伍顺利进入现场提供必要的条件，包括现场升降工具以及生活设施等。乙方将根据技术设计书的要求，确保测绘项目按时按质完成。甲方应保证工程款项的按时到位，以确保工程的顺利进行。

五、测绘成果的使用与转包规定

甲方允许乙方内部使用因执行本合同而产生的测绘成果，乙方也允许甲方内部使用为执行本合同所提供的测绘成果。未经甲方允许，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。

六、项目完成工期与验收

所有测绘项目应于指定日期前完成，并交付甲方验收。乙方在工程完工后一定时间内书面通知甲方验收，甲方在接到通知后的一定时间内，组织专家依据合同约定进行验收，并出具测绘成果验收报告书。如对测绘成果的质量有争议，将由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站进行裁决，费用由败诉方承担。

七、权利约定与成果交付

关于乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权的归属，双方需作出具体约定。自测绘工程费全部结清之日起一定日内，乙方需根据技术设计书的要求向甲方交付全部测绘成果。本合同是甲乙双方关于项目测绘工作的详细约定，双方应共同遵守，确保测绘工作的顺利进行。合同细节与内容展示

一、成果交付概览

序号 | 成果名称 | 规格 | 数量 | 备注

-||||

乙方将向甲方交付约定的测绘成果份数，如甲方需要增加，需另行向乙方支付每份工本费。

二、甲方违约责任详述

1. 合同签订后，若因甲方工程停止而终止合同，甲方需承担相应责任。若乙方尚未进入现场工作，甲方无权请求返还定金。若未约定定金，甲方需向乙方偿付预算工程费的30%。若乙方已开始工作，甲方需按实际工作量支付工程价款，并支付预算工程费的一定比例作为违约金。

2. 若甲方未给乙方提供必要的工作、生活条件导致停窝工，甲方应支付停窝工费，费用按合同约定的平均工日产值计算，工期相应顺延。

3. 甲方未按要求支付乙方工程费，应按顺延天数和当时银行贷款利息支付违约金。如影响工程进度，甲方需承担顺延工期的责任，并支付停窝工费。

4. 甲方对乙方提供的图纸等资料及乙方的测绘成果有保密义务，不得向第三人提供或用于本合同以外的项目。如违反，乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。

三、乙方违约责任详述

1. 合同签订后，若乙方擅自中途停止或解除合同，应双倍返还定金给甲方。如未约定定金，乙方需赔偿已付工程价款的相应比例给甲方，并归还预付的全部工程款。

2. 在甲方提供了必要的工作、生活条件且工程款按时到位的情况下，乙方未能按合同规定日期提交测绘成果时，应赔偿拖期损失费。每天的损失费按合同约定的预算工程总价款的相应比例计算。因天气、交通、行为等客观原因造成的工程拖期，乙方不承担赔偿责任。

3. 若乙方提供的测绘成果质量不合格，应无偿重测或采取补救措施。因测绘成果质量不符合合同要求（非甲方提供的图纸资料原因所致）造成的直接损失，乙方应负赔偿责任，并承担法律责任。返工周期明确至某年某月某日完成。

4. 乙方对甲方提供的图纸和技术资料及甲方的测绘成果有保密义务，不得向第三人转让。如违反，甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。

5. 若乙方擅自转包本合同标的的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付预算工程费的相应比例的违约金。

四、声明及保证

甲方声明：

1. 甲方为合法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2. 甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

合同签署前提声明

甲、乙双方在签署本合同之前，特此声明：在签署本合同之时，任何法院、相关机构或监管机构均未作出任何对双方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。甲、乙双方均已完成了为签署本合同所需的内部授权程序，且签署本合同的是双方的法定代表人或授权代表人。本合同一旦生效，即对合同双方产生法律约束力。

乙方资信保证

乙方系一家合法设立并持续经营的企业，拥有签署并履行本合同的权利与资质。乙方已办妥签署和履行本合同所需的一切手续，且均为合法有效。乙方保证在签署本合未受任何法院、机构或监管部门的重大不利影响判决、裁定、裁决或行政行为的约束。

保密条款

甲、乙双方应严格保守彼此在讨论、签订、执行本协议过程中获知的对方商业秘密，包括但不限于公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密。未经资料提供方的明确同意，不得向任何第三方透露该商业秘密的任何部分。保密义务持续至少_____年。

通讯与通知

所有与本合同有关的通知、文件交流，必须以书面形式进行，可通过书信、传真、电报或当面送交等方式进行。通讯地址如发生变更，变更方应在_____天内以书面形式通知对方。若未按时通知，由未收到通知方承担由此产生的责任。

合同变更

若在本合同履行过程中发生特殊情况需要变更合同，双方应书面通知对方并取得对方同意。在书面通知发出后的_____天内，双方应签订书面变更协议。未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更本合同，否则应承担由此给对方造成的经济损失。

争议解决

本合同适用中华人民共和国法律。合同执行过程中发生的争议，双方应首先协商解决或由相关部门调解；协商或调解不成时，可选择以下方式之一解决：

1. 提交______委员会仲裁；

2. 依法向人民法院提起诉讼。

不可抗力条款

如因不可抗力事件影响任何一方履行合同义务，该义务的履行应在不可抗力事件持续期间中止。受影响方应在最短时间内书面通知对方，并在不可抗力事件发生后_____日内提供关于事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或需要延期履行的书面资料。

不可抗力事件的处理

当不可抗力事件袭来，使得某一方无法履行本合同义务时，他们必须尽一切合理的努力去消除或减轻这些事件的影响。这些努力不仅是责任的体现，更是对合同精神的尊重。

当不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方必须立刻恢复履行本合同下的各项义务。友好协商是解决问题的关键，双方应共同商讨如何继续前行。如果不可抗力及其影响无法消除，导致任何一方无法继续履行合同，双方可协商解除合同或暂时延迟履行，且遭遇不可抗力的一方无需承担责任。对于在迟延履行后才发生的不可抗力事件，不能免除责任。

本合同中的“不可抗力”是指那些超出受影响一方控制能力的，无法预见、无法避免并无法克服的事件。这些事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（无论是否宣战）、社会动荡、罢工等，还包括行为和法律规定等。

合同的解释

当本合同中的条款内容出现不明确或未尽事宜时，双方可以根据合同的原则、目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解进行合理解释。这种解释具有约束力，除非它与法律或本合同相抵触。

补充与附件

合同中的空白或未规定的事项，双方可依照相关法律、法规进行补充。对于法律、法规未规定的事项，甲乙双方可以达成书面补充合同。合同的附件和补充合同都是合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

合同的效力

本合同自签订之日起有效期为_____年，自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。合同正本一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。在合同的每一页，都盖有甲乙方双方的章，并由双方的法定代表人或委托代理人签字确认。签订地点和日期也明确标注在合同上。

请注意，部分内容可能因为转码原因丢失或存在瑕疵。在使用前，请务必从头到尾仔细阅读并确认无误。本内容来源于